Договор на проектные работы образец

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно. Заказчик поручает Проектировщику подготовить задание на выполнение проектных работ и техническую документацию, а Проектировщик обязуется подготовить задание на выполнение проектных работ и в соответствии с заданием разработать техническую документацию проект по дому индивидуальной застройки для строительства по адресу:. Подготовленное Проектировщиком задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения Заказчиком. Проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика. Проектировщик обязуется подготовить следующие документы:.

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 653-60-72 Доб. 448
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 773

Мценске Орел, ул. Чечнева, 1,кв. Заказчик поручает Проектировщику подготовить задание на выполнение проектных работ и техническую документацию, а Проектировщик обязуется подготовить задание на выполнение проектных работ и в соответствии с заданием разработать техническую документацию проект по дому индивидуальной застройки для строительства по адресу: г. Лесная, 8. Подготовленное Проектировщиком задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения Заказчиком. Проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика.

Образец №1. договор на проектные работы образец скачать. договор на проектирование дороги. договор оказания услуг по разработке проектов. ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ №______ для ______(указывается цель разработки проектной документации. следует указать название договора, например, по наименованию Порядок выполнения и приемка работ по разработке Проектной документации.

Договор подряда на выполнение проектных работ

А что же такое - договор подряда на проведение проектных и изыскательских работ? Это договор, согласно которому одна сторона, будь то подрядчик, проектировщик или изыскатель, обязуется по поручению заказчика разработать техническую документацию, а также может выполнить изыскательские работы. Заказчик должен принять результат и оплатить услуги исполнителю. Регулируется п. Значение договора подряда проектных и изыскательских работ состоит в необходимости получить к определенному сроку техническую документацию на строительство объекта недвижимости заказчику. Разработка технической документации требует необходимых знаний и квалификации, поэтому выполнение подобных проектно-изыскательских работ чаще всего поручается специалисту в лице проектной организации. Для договора подряда проектных и изыскательских работ, так же как и для договоров строительного подряда, используется принцип генерального подряда. В соответствии с ГК РФ, по договору подряда на проведение проектных и изыскательных работ, подрядчик проектировщик либо изыскатель обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и или выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат. Таким образом, существенными условиями договора являются положения о сторонах по договору, предмете договора, цене договора и порядке оплаты, сроке выполнения работ, порядке передачи работ заказчику, правах и обязанностях сторон по договору. Форма заключения настоящего договора — простая письменная. Договор считается заключенным с момента установления договоренности по всем существенным условиям и фактического подписания текста договора. В соответствии с положениями Закона, предмет договора может быть представлен в трех вариантах: 1 проведение изыскательных работ; 2 проведение проектных работ; 3 проведение проектных и изыскательных работ. Проведение изыскательных работ — этап, предшествующий проведению проектных работ и заключающийся в сборе сведений об условиях планируемого строительства либо реконструкции капитального строительства, условиях технологического функционирования настоящего капитального объекта, с целью установления возможности выполнения планируемых строительных работ либо работ по реконструкции. Под проведением проектных работ понимается разработка и технической документации, с последующей подготовкой, на ее основании, проектной документации по строительству либо реконструкции объекта капитального строительства.

Договор подряда на выполнение проектных работ, стадии Проект и Рабочая документация

Предмет Договора 1. Подрядчик передает Заказчику неисключительное право на использование документации, указанной в п. Технические, экономические и другие требования к проектной продукции, являющейся предметом настоящего договора, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектно-сметной документации для строительства, а также утвержденному заданию на проектирование.

Права и обязанности Сторон 2. Заказчик обязуется: 2. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим договором работ. Участвовать в необходимых случаях вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.

Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителей Заказчика, ответственных за ход работ по настоящему договору, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

Нести другие обязанности, предусмотренные ст. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика. Подрядчик обязуется: 2. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего договора. Представлять Заказчику проектно-сметную документацию в сроки, предусмотренные настоящим договором.

Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектно-сметную документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.

В случае, если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего договора, то Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором определяется объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектно-сметную документацию, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки строительства.

Информировать регулярно Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего договора. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки и дополнять проектно-сметную документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствия ее условиям настоящего договора.

Согласовывать готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком, а при необходимости совместно с Заказчиком — с компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления и в минимально возможные сроки за свой счет исправлять работу по замечаниям указанных органов. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

Цена работ и порядок расчетов 3. Указанная сумма является договорной ценой и подлежит уточнению при уточнении стоимости строительства, определенной в сметном расчете.

В случае введения в действие нормативных актов, влияющих на ценообразующие факторы, стоимость продукции, подлежащей сдаче Заказчику после введения в действие этих актов, подлежит пересчету.

В стоимости продукции не учтены расходы за дополнительное количество экземпляров документации. Оплата этих расходов производится Заказчиком по фактическим затратам по предъявлении накладной-счета. Оплата по договору производится в следующем порядке: 3. Текущие платежи производятся Заказчиком поэтапно за разработанную проектно-сметную документацию в соответствии с календарным планом работ не позднее 5-ти банковских дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу, либо с того момента, когда акт должен быть подписан в соответствии с п.

Сроки, порядок сдачи и приемки продукции 4. Сдача разработанной проектно-сметной документации осуществляется по этапам, состав и сроки которых определяются в календарном плане работ.

В случае несоблюдения Заказчиком установленных сроков: выдачи исходно-разрешительной документации; выплаты аванса; оплаты выполненных этапов работ; сроки начала и окончания работ по договору переносятся Подрядчиком в одностороннем порядке на период просрочки исполнения Заказчиком обязательств по договору. Готовность проектно-сметной документации подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи-приемки, который оформляется в следующем порядке: 4.

Дата оформления накладной является датой выполнения Подрядчиком работ по этапу и подтверждает получение Заказчиком разработанной проектно-сметной документации. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения проектно-сметной документации.

Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации, а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем договоре. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2-х рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

Если в процессе разработки проектно-сметной документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ. В случае досрочного прекращения работ по договору Заказчик обязан принять от Подрядчика по акту разработанную им документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить ее стоимость за вычетом авансовых платежей.

Внесение изменений и дополнений в проектно-сметную документацию осуществляется Подрядчиком за дополнительную плату на основании дополнительного соглашения к договору. При досрочном выполнении Подрядчиком проектных и изыскательских работ Заказчик обязан принять и оплатить эти работы на условиях настоящего договора. Ответственность Сторон 5. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Подрядчик несет ответственность за недостатки проектно-сметной документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками проектно-сметной документации. Подрядчик не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору перед Подрядчиком.

Разногласия по договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами. Если согласие не будет достигнуто в течение двух недель, дело будет рассматриваться в Арбитражном суде г. Требование об исполнении, изменении или о расторжении настоящего договора может быть заявлено Стороной в арбитражный суд после получения отказа других Сторон о выполнении требования, либо не получения ответа на требование в десятидневный срок с момента получения другими Сторонами такого требования.

Обстоятельства непреодолимой силы 6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны.

К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств.

Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора.

Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения. Срок действия договора 7. Срок действия договора устанавливается с даты его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.

Конфиденциальность 8. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего договора.

Требования п. Однако, даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований статьи 8 настоящего договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной. Прочие условия 9. Заказчик вправе использовать проектно-сметную документацию для строительства, созданную по настоящему договору, в пределах способа, срока и территории, установленных п.

Право на все другие виды использования Заказчику не передаются. При отсутствии оплаты или при неполной оплате Заказчик не приобретает предусмотренные договором права на использование проектно-сметной документации для строительства. В этом случае права на использование проектно-сметной документации для строительства, оговоренные настоящим договором, остаются за Подрядчиком.

Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах — по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

Юридические адреса и реквизиты Сторон Подрядчик.

Договор на выполнение проектных работ: образец

Предмет договора 1. Стадии проектирования: Проект и Рабочая документация. Исполнитель предоставляет Заказчику право однократного использования разработанной по настоящему договору подряда проектной документации для выполнения Работ на объекте, указанному в п. Технические, экономические и другие требования к проектной продукции, являющейся предметом настоящего Договора, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации. Исполнитель выполняет Работы, указанные в п.

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

Предмет Договора 1. Подрядчик передает Заказчику неисключительное право на использование документации, указанной в п. Технические, экономические и другие требования к проектной продукции, являющейся предметом настоящего договора, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектно-сметной документации для строительства, а также утвержденному заданию на проектирование. Права и обязанности Сторон 2. Заказчик обязуется: 2. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим договором работ. Участвовать в необходимых случаях вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителей Заказчика, ответственных за ход работ по настоящему договору, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий. Нести другие обязанности, предусмотренные ст. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика.

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ г. Предмет договора 1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать техническую документацию и или выполнить изыскательские работы далее Работы , указанные в п. Задание становится обязательным для Сторон со дня его утверждения Заказчиком и является приложением к Договору и его неотъемлемой частью.

следует указать название договора, например, по наименованию Порядок выполнения и приемка работ по разработке Проектной документации. ДОГОВОР №____ -ПД/ на выполнение проектных работ. г. Южно- Сахалинск «» _____ г. Некоммерческая организация «Фонд капитального. Договор подряда на выполнение проектных работ + образцы ТЗ на проектирование, календарный график работ и др. ценные приложения.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство собственными и или привлеченными силами в установленный Договором срок выполнить комплекс проектных работ по разработке проектной документации, а также оказать услуги по техническому сопровождению согласования проектной документации, разработанной Подрядчиком и представленной Заказчиком, в установленном порядке для выполнения Заказчиком работ по капитальному ремонту нежилого здания, используемого Заказчиком на законных основаниях и расположенного по адресу: далее — Объект. Технические, экономические и другие требования к проектной и технической документации, являющейся предметом настоящего Договора, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектной и технической документации для Объекта. Проектная документация, являющаяся предметом Договора, разрабатывается на основании Исходной документации Заказчика.

Эта деятельность включает в себя разработку проектно-сметной документации и подготовку изысканий материалов. По сути идет изучение природных условий района, участка, трассы, источников водоснабжения, экономическая целесообразность и т. Юридическим регулированием такой деятельности является договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Надо сказать, что обычно разработка технической документации поручается специальной проектной организации, так как это требует определенных знаний и навыков. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ является двусторонним взаимным , консенсуальным и возмездным.

Подготовку задания на разработку проектно-сметной документации по настоящему договору выполняет Исполнитель. Заказчик обязуется: 2. Оплатить выполненную работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора. Использовать подготовленный пакет проектно-сметной документации исключительно для целей, предусмотренных п. Исполнитель обязуется: 2. По завершении работ уведомить Заказчика об их готовности и согласовать с Заказчиком дату приема-передачи пакета проектно-сметной документации.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: 6.4. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 4
  1. Нинель

    Да, действительно. Я присоединяюсь ко всему выше сказанному. Давайте обсудим этот вопрос. Здесь или в PM.

  2. Елизавета

    Интересная тема, Спасибо!

  3. Борислав

    Поздравляю, ваша мысль просто отличная

  4. Кондратий

    Откуда инфа

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных